《房屋购买意向书》1 一、立书人(以下简称买方)愿意委托(以下简称受托方)购买座落于小区号楼单元楼户的房产，并且愿意以人民币(大写)(￥)购买该房产。 其他约定事项： 二、买方同意于签订本协议下面是小编为大家整理的《房屋购买意向书》3篇（范例推荐）,供大家参考。
《房屋购买意向书》1
一、立书人 (以下简称买方)愿意委托 (以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) (￥ )购买该房产。
其他约定事项：
二、买方同意于签订本协议当日支付受托方意向金人民币(大写) (￥ )本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签订后 天内为有效期，在有效期内买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。
四、如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的意向金，将于《房屋买卖合同》签订之日，作为房款交付于出售人。
五、在签订《房屋买卖合同》当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费。
六、本协议一式两份，买方与受托方各执一份，协议经双方签字盖章即刻生效。
立书人(签章)： 受托人(签章)：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 联系地址：
年 月 日
《房屋购买意向书》3篇扩展阅读
《房屋购买意向书》3篇（扩展1）
——房屋购买意向书5篇
房屋购买意向书1
甲方 (以下简称甲方)
乙方代理人 (以下简称为乙方)
关于嘉定区北和公路1001号的厂房买卖，经甲方与乙方代理人商议，达成意向如下：
1、嘉定区北和公路1001号的.厂房总建筑面积30000*方米左右，甲方愿以人民币 万元购进，乙方同意以上价格，达成意向。
2、甲乙双方签订该厂房正式买卖合同的日期，拟定 年 月 日，在该项目所在地由双方法定代表人签订买卖合同。
3、甲乙双方在签订房屋买卖合同之时，由甲方交付乙方购房定金1000万元。
4、该意向书未尽事宜由甲乙双方法定代表人在签订买卖合同时再行商议。
5、本意向书于 年 月 日在上海市嘉定区签订。
甲方(章)： 乙方代理人：
法定代表人(章)：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
房屋购买意向书2
出售人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）： 乙方在充分了解甲方承建的 小区的规划及地理位置后，达成如下购房意向条款：
一、乙方已选中并决定购买甲方开发的 房屋的一层。愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的"《房屋买卖合同》。
二、该房屋建筑面积、房屋单价及总价以双方正式签订的《房屋买卖合同》为准。
三、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币 万元。
四、该房屋的用途为商场营业。
五、该房屋占用范围内的土地使用权不随该房屋转让。
六、乙方应于本项目开盘销售之日起日内，携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证与甲方签订正式的《房屋买卖合同》，并按《房屋买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。
七 甲方项目开盘销售日以乙方的通知为准，敬请乙方自行注意。
八、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
九、如乙方逾期签订《房屋买卖合同》或逾期付款的，则甲方有权视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
十、如因本项目规划、设计变更等原因致使该房屋不再建设，本意向书失效;甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。
十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，。
十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《房屋买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《房屋买卖合同》，并有权将该房屋另行出售。
十三、乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋的所有状况。 十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《房屋买卖合同》生效时本意向书同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
十五、本意向书一式两份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
房屋购买意向书3
一、立书人 (以下简称买方)愿意委托 (以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) (￥ )购买该房产。
其他约定事项：
二、买方同意于签订本协议当日支付受托方意向金人民币(大写) (￥ )本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签订后 天内为有效期，在有效期内买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。
四、如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的意向金，将于《房屋买卖合同》签订之日，作为房款交付于出售人。
五、在签订《房屋买卖合同》当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费。
六、本协议一式两份，买方与受托方各执一份，协议经双方签字盖章即刻生效。
立书人(签章)： 受托人(签章)：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 联系地址：
年 月 日
房屋购买意向书4
甲方 （以下简称甲方）
乙方代理人 （以下简称为乙方）
关于嘉定区北和公路1001号的厂房买卖，经甲方与乙方代理人商议，达成意向如下：
1、嘉定区北和公路1001号的厂房总建筑面积30000*方米左右，甲方愿以人民币 万元购进，乙方同意以上价格，达成意向。
2、甲乙双方签订该厂房正式买卖合同的日期，拟定年 月 日，在该项目所在地由双方法定代表人签订买卖合同。
3、甲乙双方在签订房屋买卖合同之时，由甲方交付乙方购房定金1000万元。
4、该意向书未尽事宜由甲乙双方法定代表人在签订买卖合同时再行商议。
5、本意向书于年 月 日在上海市嘉定区签订。
甲方（章）： 乙方代理人：
法定代表人（章）：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
房屋购买意向书5
一、立书人 （以下简称买方）愿意委托鄂尔多斯市达拉特旗恒远房屋中介（以下简称受托方）购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币（大写） 元整（￥ ）购买该房屋。
其他约定事项：
二、买方为了表示购买该房屋的诚意，同意于签订房屋购买意向书当日支付受托方意向金人民币（大写） 元整（￥ ） 本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签署后 天内为有效期，在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。
四、在本意向书有效期间，如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的本意向书约定的意向金，将于《房屋购买订金收付书》签订之日，作为部分订金交付于出售人。
五、在签定房屋买卖合同当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议一式贰份，买方与受托方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。
立书人（签章）： 受托人（签章）：
联系电话： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
《房屋购买意向书》3篇（扩展2）
——厂房购买意向书3篇
厂房购买意向书1
甲方：深圳市_____合作公司
乙方：_____
甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，就乙方转让厂房给甲方的相关事宜，达成协议如下：
一、甲方有意向乙方购买坐落于___的`建筑面积为*米的标准厂房。（最终购买面积以双方确认的测评机构出具的结论为准）
二、厂房大致结构以实际交付确认书以及相关设计图纸为依据。
三、双方一致确认，上述标准厂房的转让价格为每*米建筑面积为人民币元（大写：），总价为人民币元（大写：）。
四、双方均同意并确认，意向书期限为个月，从___年___月___日至___年___月___日止，在此期间，乙方确认如有第三方出价高于本意向书约第三条约定的价格的，甲方在第三方同等条件下享有优先购买权；甲方购买成功后，在同等条件下乙方具有优先承租权。
五、乙方确认甲方的购买行为以及相关的合同需要通过股东大会的决议通过方可与乙方签订正式合同并按照本意向书约定的价格等内容履行；
六、本意向书为甲乙双方就厂房转让事宜所达成的原则框架，本意向书生效后，就转让的具体事宜，在甲方通过股东大会决议等先决条件后双方可以本意向书为基础另行签订正式的转让协议。
七、甲乙双方确认，乙方转让厂房给甲方后，乙方原有对外签订的合同在经过甲方的确认并备案登记即可继续履行，但乙方收取的已支付费用部分，经双方确认后，乙方应当将该部分剩余移交给甲方，具体以双方确认的清单为准。
八、本意向书由双方代表签字后，双方均应诚意履行，本意向书中产生分歧的，双方确认以甲方的解释为准，甲方拥有对外的最终解释权。
九、本意向书一式二进份，甲乙双方各执一份，签章后生效。
甲方：_____ 乙方：____
___年___月___日 ____年___月___日
《房屋购买意向书》3篇（扩展3）
——房屋购买意向书-意向书
房屋购买意向书-意向书1
一、立书人 （以下简称买方）愿意委托鄂尔多斯市达拉特旗恒远房屋中介（以下简称受托方）购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币（大写） 元整（￥ ）购买该房屋。
其他约定事项：
二、买方为了表示购买该房屋的诚意，同意于签订房屋购买意向书当日支付受托方意向金人民币（大写） 元整（￥ ） 本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签署后 天内为有效期，在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的"意向金不予退还。如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。
四、在本意向书有效期间，如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的本意向书约定的意向金，将于《房屋购买订金收付书》签订之日，作为部分订金交付于出售人。
五、在签定房屋买卖合同当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议一式贰份，买方与受托方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。
立书人（签章）： 受托人（签章）：
联系电话： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
《房屋购买意向书》3篇（扩展4）
——购买意向书10篇
购买意向书1
立书人（以下简称购买方）愿意委托宁阳县大地房产咨询服务中心（以下简称受托方）购买（以下简称出售方）座落于的房产（以下简称该房产）并且愿意以下列条件购买以上房屋：
一、以人民币（大写元整愿意购买该房屋、其他约定事项。
二、购买方为表示购买该房屋之诚意，同意于签订房屋购买意向书，当日支付意向金人民币大写元整（￥）、本意向金仅系受托人受购买方之委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认之凭据。
三、在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，如随意取消则收取的意向金不予退还、但如所列条件不为出售方所承诺接受，则本意向书自始无效，购买方所支付之出价意向金即由受托方无息返回购买方。
四、在意向书有效期间，如出售方同意购买方上述所约定购买条件、购买方应于出售方签字同意受托人，与出售方签定房屋买卖协议，如购买方与出售方签字同意按上述条件出售后，有反悔不购买或不按约定时间内前来签定房屋买卖协议时，受托方收取的本意向书约定的意向金额不予退还。
五、购买方签定房屋买卖协议当日，应支付购房款总额的"%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议房屋买卖合同签订后作废。
立书人（签章）：
受托人（签章）：
身份证号码：
联系地址：
日期：
购买意向书2
甲方(出卖人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
乙方(买受人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 资质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
委托代理机构： 资质证书号码：
注册地址： 邮编：
法定代表人： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上订立本合同：
第一条 本工业用房土地使用权状况及项目建设依据
该宗地块规划用途为 ，位于重庆市 地块，土地使用年限自_ ___年_ 月____日至__ ___年 __月____日止，暂订名为 。
第二条 所购工业用房的基本情况
乙方所购工业标准厂房座落位置于重庆 号 ，其建筑总面积 *方米 (以房屋产权证登记面积和编号为准)、 标准厂房基本结构(见附件一)。
第三条 计价方式与价款
甲方与乙方约定按厂房建筑面积计价：
单价：每*方米人民币_ 元(大写: 整);
总价：人民币 (大写： )
第四条 付款方式及期限
乙方采用银行按揭付款方式按期付款：
1、签约本合同时乙方向甲方支付第一次购房首付款12月31日以前将支付第二次首付款人民币 元(大写： ,同时支付税费及大修基金共计 元 (大写: )。 两项共计: 元,(大写: ). 剩下部分首付款人民币 元(大写： )于交房后壹周内付清
2、剩余房款人民币 支行申请 成 年按揭贷款，相关税费由乙方承担。
3、按揭办理及违约责任：
(1)、乙方签订本合同后 日内将办理按揭贷款审批手续所需的资料提供给甲方，(注：办理按揭贷款所需资料根据银行要求提供)逾期超过 天，则乙方应自签订本合同之日起按日根据申请贷款总额支付万分之 的违约金。
(2)、乙方保证向甲方提供的资料真实可靠，如因所提供的资料不齐全或不真实影响办理按揭贷款，或因未及时交纳按揭贷款有关费用而导致不能签署有效贷款文件的，依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
(3)、按照按揭银行相关规定执行(五成五年按揭)，如果由于甲方的原因无法银行按揭时，甲乙双方协商成其他付款方式，协商不成，甲方可退还乙方所缴纳的购房款，并按银行同期活期存款利息支付给乙方。如果由于乙方的原因无法银行按揭时，乙方只能选择其他付款方式。
(4)、如果银行不批准乙方按揭贷款申请或银行不按照乙方的申请批准按揭贷款数额，乙方以所其购买的工业厂房作为抵押，向申请银行贷款，以支付剩余房款。
4、甲方书面通知乙方办理按揭贷款之日起三个工作日内，乙方应携办理按揭贷款相关资料到指定地点签署贷款文件，逾期超过 日，则甲方可自书面通知之日起依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
5、根据重庆市房屋买卖有关规定，应由乙方承担的所有税费(种类及支付标准具体如下)，应由乙方承担的，在签定本合同时一并支付给甲方，同时甲方应向乙方交付相应金额的发票或收据。
(1)契税 房款 3% 计_ 元;
(2)转让手续费 房款 1% 计_ 元;
(3)转移登记费，按每宗计。计 元;
(4)印花税 房款 0.05%, 计 元;
(5)大修基金 房款 1% 计 元。
以上税费共计: 元整， (大写: )。
第五条 交房期限及交付条件
甲乙双方同意，甲方应当在年_日前，将已通过验收的工业用房交付乙方使用，未达到交付条件的，按本合同第八条追究甲方违约责任。
如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：
1、遭遇法律界定的不可抗力，且甲方在发生之日起30日内告知乙方的。
2、国家有关法律法规或当地相关政策发生变动。
标准厂房交房标准(见附件二)
第六条 交房手续的办理
工业用房达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，甲方应当出示建委、消防部门验收合格的证明文件。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由甲方承担。
由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
1、逾期接房不超过
2、逾期超过甲方有权自通知接房之日起按日向乙方收取已支付房款万分之逾期接房违约金;
3、逾期超过个月，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。
因乙方原因未能交付房屋的，房屋的损毁、灭失风险自甲方书面通知发出之日起由乙方自行承担。
第七条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第八条 甲方逾期交房的违约责任
除本合同第五条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该工业用房交付乙方使用，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期不超过甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起 日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行。
自本合同第五条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第九条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
在房屋交付时，房屋建筑面积以房屋产权证登记面积(以下简称“登记面积”)为准，如登记面积与合同约定面积有差异的，据实结算，多退少补。
经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方仍然据实结算，多退少补。
第十条 甲方关于房屋产权状况的承诺
甲方保证销售的工业用房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该工业用房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
第十一条 规划、设计方案及变更的约定
合同房屋及配套场地的规划、设计由甲方负责规划、设计，上报规划部门审批。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购工业用房质量、使用功能或使用环境的，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容通知乙方。
第十二条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的工业用房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件二)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第2种方式处理：
1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、甲方负责修复或更换。
第十三条 关于产权登记的"约定
在工业用房交付使用后日内，应办理《房地产权证》。
办理《房地产权证》，由甲方到房地产交易管理部门办理，乙方应无条件配合。乙方负担应由乙方承担的相关税费及工本费。
如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：
1、乙方退房，甲方在乙方提出退房书面要求之日起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，按银行同期贷款利息支付违约金。
2、乙方不退房的，从逾期之日起，按逾期时间，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
第十四条 保修责任
甲方按照附件三约定的标准承担相应的保修责任，保修范围、保修期限和保修责任见附件三。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承担责任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。
第十五条 附则
乙方在使用期间不得擅自改变该工业用房的建筑主体结构、承重结构和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该工业用房有关联的公共部分和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。甲方不得擅自改变本项目按照规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随意改变公共建筑和共有设施用途，应按照国家有关规定承担法律责任。
乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即将所购房屋交甲方委托的物管企业统一进行管理。
第十六条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向工业用房所在地人民法院起诉。
第十七条 合同效力。
本合同自双方签订并签字盖章之日起生效。未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同连同附件共页，一式存壹份。
签名：
日期： 年 月 日
购买意向书3
一、立书人 (以下简称买方)愿意委托鄂尔多斯市达拉特旗恒远房屋中介(以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) 元整(￥ )购买该房屋。
其他约定事项：
二、买方为了表示购买该房屋的诚意，同意于签订房屋购买意向书当日支付受托方意向金人民币(大写) 元整(￥ ) 本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签署后 天内为有效期，在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。
四、在本意向书有效期间，如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的本意向书约定的"意向金，将于《房屋购买订金收付书》签订之日，作为部分订金交付于出售人。
五、在签定房屋买卖合同当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议一式贰份，买方与受托方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。 立书人(签章)： 受托人(签章)：
联系电话： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
购买意向书4
甲方(出卖人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
乙方(买受人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 资质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
委托代理机构： 资质证书号码：
注册地址： 邮编：
法定代表人： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上订立本合同：
第一条 本工业用房土地使用权状况及项目建设依据
该宗地块规划用途为 ，位于重庆市 地块，土地使用年限自_ ___年_ 月____日至__ ___年 __月____日止，暂订名为 。
第二条 所购工业用房的基本情况
乙方所购工业标准厂房座落位置于重庆 号 ，其建筑总面积 *方米 (以房屋产权证登记面积和编号为准)、 标准厂房基本结构(见附件一)。
第三条 计价方式与价款
甲方与乙方约定按厂房建筑面积计价：
单价：每*方米人民币_ 元(大写: 整);
总价：人民币 (大写： )
第四条 付款方式及期限
乙方采用银行按揭付款方式按期付款：
1、签约本合同时乙方向甲方支付第一次购房首付款12月31日以前将支付第二次首付款人民币 元(大写： ,同时支付税费及大修基金共计 元 (大写: )。 两项共计: 元,(大写: ). 剩下部分首付款人民币 元(大写： )于交房后壹周内付清
2、剩余房款人民币 支行申请 成 年按揭贷款，相关税费由乙方承担。
3、按揭办理及违约责任：
(1)、乙方签订本合同后 日内将办理按揭贷款审批手续所需的资料提供给甲方，(注：办理按揭贷款所需资料根据银行要求提供)逾期超过 天，则乙方应自签订本合同之日起按日根据申请贷款总额支付万分之 的违约金。
(2)、乙方保证向甲方提供的资料真实可靠，如因所提供的资料不齐全或不真实影响办理按揭贷款，或因未及时交纳按揭贷款有关费用而导致不能签署有效贷款文件的，依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
(3)、按照按揭银行相关规定执行(五成五年按揭)，如果由于甲方的原因无法银行按揭时，甲乙双方协商成其他付款方式，协商不成，甲方可退还乙方所缴纳的购房款，并按银行同期活期存款利息支付给乙方。如果由于乙方的原因无法银行按揭时，乙方只能选择其他付款方式。
(4)、如果银行不批准乙方按揭贷款申请或银行不按照乙方的申请批准按揭贷款数额，乙方以所其购买的工业厂房作为抵押，向申请银行贷款，以支付剩余房款。
4、甲方书面通知乙方办理按揭贷款之日起三个工作日内，乙方应携办理按揭贷款相关资料到指定地点签署贷款文件，逾期超过 日，则甲方可自书面通知之日起依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
5、根据重庆市房屋买卖有关规定，应由乙方承担的所有税费(种类及支付标准具体如下)，应由乙方承担的，在签定本合同时一并支付给甲方，同时甲方应向乙方交付相应金额的发票或收据。
(1)契税 房款 3% 计_ 元;
(2)转让手续费 房款 1% 计_ 元;
(3)转移登记费，按每宗计。计 元;
(4)印花税 房款 0.05%, 计 元;
(5)大修基金 房款 1% 计 元。
以上税费共计: 元整， (大写: )。
第五条 交房期限及交付条件
甲乙双方同意，甲方应当在年_日前，将已通过验收的工业用房交付乙方使用，未达到交付条件的，按本合同第八条追究甲方违约责任。
如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：
1、遭遇法律界定的不可抗力，且甲方在发生之日起30日内告知乙方的。
2、国家有关法律法规或当地相关政策发生变动。
标准厂房交房标准(见附件二)
第六条 交房手续的办理
工业用房达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，甲方应当出示建委、消防部门验收合格的证明文件。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由甲方承担。
由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
1、逾期接房不超过
2、逾期超过甲方有权自通知接房之日起按日向乙方收取已支付房款万分之逾期接房违约金;
3、逾期超过个月，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。
因乙方原因未能交付房屋的，房屋的损毁、灭失风险自甲方书面通知发出之日起由乙方自行承担。
第七条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第八条 甲方逾期交房的违约责任
除本合同第五条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该工业用房交付乙方使用，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期不超过甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起 日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行。
自本合同第五条规定的最后交付期限的.第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第九条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
在房屋交付时，房屋建筑面积以房屋产权证登记面积(以下简称“登记面积”)为准，如登记面积与合同约定面积有差异的，据实结算，多退少补。
经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方仍然据实结算，多退少补。
第十条 甲方关于房屋产权状况的承诺
甲方保证销售的工业用房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该工业用房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
第十一条 规划、设计方案及变更的约定
合同房屋及配套场地的规划、设计由甲方负责规划、设计，上报规划部门审批。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购工业用房质量、使用功能或使用环境的，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容通知乙方。
第十二条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的工业用房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件二)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第2种方式处理：
1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、甲方负责修复或更换。
第十三条 关于产权登记的约定
在工业用房交付使用后日内，应办理《房地产权证》。
办理《房地产权证》，由甲方到房地产交易管理部门办理，乙方应无条件配合。乙方负担应由乙方承担的相关税费及工本费。
如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：
1、乙方退房，甲方在乙方提出退房书面要求之日起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，按银行同期贷款利息支付违约金。
2、乙方不退房的，从逾期之日起，按逾期时间，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
第十四条 保修责任
甲方按照附件三约定的标准承担相应的保修责任，保修范围、保修期限和保修责任见附件三。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承担责任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。
第十五条 附则
乙方在使用期间不得擅自改变该工业用房的建筑主体结构、承重结构和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该工业用房有关联的公共部分和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。甲方不得擅自改变本项目按照规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随意改变公共建筑和共有设施用途，应按照国家有关规定承担法律责任。
乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即将所购房屋交甲方委托的物管企业统一进行管理。
第十六条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向工业用房所在地人民法院起诉。
第十七条 合同效力。
本合同自双方签订并签字盖章之日起生效。未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同连同附件共页，一式存壹份。
签名：
日期： 年 月 日
购买意向书5
兹承购方（以下简称“甲方”） 委托xxxx房地产经纪有限公司第xx分公司（以下简称“乙方”）承购下述不动产，承购意向如下：
1、 物业地址：
2、 物业售价：
3、 物业简况：
4、 付款方式：
5、 甲方须于 年 月 日以前签订正式房屋买卖合同，并支付首期款。
6、 补 充：
现甲方支付乙方意向金计人民币 元整。由乙方按上述条件代为与业主洽谈。若业主同意上述条件则意向金自动转为定金，并由乙方转交给业主，同时业主把产权证交给乙方保存。若乙方在 日内不能以上述条件促成该交易，则意向金应于1日内无息全额返还甲方。若业主同意上述条件而甲方再有违约，则意向金不予返还，由乙方与业主分享；若业主接受甲方上述条件后再有违约，则需另行赔偿等额的意向金，同时承担对乙方的违约责任。
甲方委托乙方承购上述不动产之佣金为成交总价的1％，于签订正式房屋买卖合同时支付乙方，若逾期支付的，每逾期一日，须支付应付中介费的3‰/天作为违约金给乙方。
甲方不得私下与该物业业主成交，否则甲方应支付乙方佣金的"双倍作为违约金。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字后立即生效。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
联系电话： 联系电话：
代 表 人： 经 纪 人：
日 期： 年 月 日 代 理人：
日 期： 年 月 日
业主确认：
购买意向书6
出售人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）： 乙方在充分了解甲方承建的 小区的规划及地理位置后，达成如下购房意向条款：
一、乙方已选中并决定购买甲方开发的 房屋的一层。愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《房屋买卖合同》。
二、该房屋建筑面积、房屋单价及总价以双方正式签订的《房屋买卖合同》为准。
三、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币 万元。
四、该房屋的用途为商场营业。
五、该房屋占用范围内的土地使用权不随该房屋转让。
六、乙方应于本项目开盘销售之日起日内，携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证与甲方签订正式的《房屋买卖合同》，并按《房屋买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。
七 甲方项目开盘销售日以乙方的通知为准，敬请乙方自行注意。
八、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
九、如乙方逾期签订《房屋买卖合同》或逾期付款的，则甲方有权视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
十、如因本项目规划、设计变更等原因致使该房屋不再建设，本意向书失效;甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。
十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，。
十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《房屋买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的.乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《房屋买卖合同》，并有权将该房屋另行出售。
十三、乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋的所有状况。 十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《房屋买卖合同》生效时本意向书同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
十五、本意向书一式两份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
购买意向书7
甲方：深圳市_____合作公司
乙方：_____
甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，就乙方转让厂房给甲方的相关事宜，达成协议如下：
一、甲方有意向乙方购买坐落于
的建筑面积为*米的标准厂房。（最终购买面积以双方确认的测评机构出具的结论为准）
二、厂房大致结构以实际交付确认书以及相关设计图纸为依据。
三、双方一致确认，上述标准厂房的转让价格为每*米建筑面积为人民币元（大写：），总价为人民币元（大写：）。
四、双方均同意并确认，意向书期限为个月，从___年___月___日至___年___月___日止，在此期间，乙方确认如有第三方出价高于本意向书约第三条约定的价格的，甲方在第三方同等条件下享有优先购买权；甲方购买成功后，在同等条件下乙方具有优先承租权。
五、乙方确认甲方的购买行为以及相关的合同需要通过股东大会的决议通过方可与乙方签订正式合同并按照本意向书约定的价格等内容履行；
六、本意向书为甲乙双方就厂房转让事宜所达成的原则框架，本意向书生效后，就转让的具体事宜，在甲方通过股东大会决议等先决条件后双方可以本意向书为基础另行签订正式的转让协议。
七、甲乙双方确认，乙方转让厂房给甲方后，乙方原有对外签订的合同在经过甲方的确认并备案登记即可继续履行，但乙方收取的已支付费用部分，经双方确认后，乙方应当将该部分剩余移交给甲方，具体以双方确认的清单为准。
八、本意向书由双方代表签字后，双方均应诚意履行，本意向书中产生分歧的，双方确认以甲方的解释为准，甲方拥有对外的最终解释权。
九、本意向书一式二进份，甲乙双方各执一份，签章后生效。
甲方：_____ 乙方：____
___年___月___日 ____年___月___日
购买意向书8
甲方：深圳市XXXXX合作公司
乙方：XXXXX
甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，就乙方转让厂房给甲方的相关事宜，达成协议如下：
一、甲方有意向乙方购买坐落于的建筑面积为*米的标准厂房。（最终购买面积以双方确认的测评机构出具的结论为准）
二、厂房大致结构以实际交付确认书以及相关设计图纸为依据。
三、双方一致确认，上述标准厂房的转让价格为每*米建筑面积为人民币元（大写：），总价为人民币元（大写：）。
四、双方均同意并确认，意向书期限为个月，从XXX年XXX月XXX日至XXX年XXX月XXX日止，在此期间，乙方确认如有第三方出价高于本意向书约第三条约定的.价格的，甲方在第三方同等条件下享有优先购买权；甲方购买成功后，在同等条件下乙方具有优先承租权。
五、乙方确认甲方的购买行为以及相关的合同需要通过股东大会的决议通过方可与乙方签订正式合同并按照本意向书约定的价格等内容履行；
六、本意向书为甲乙双方就厂房转让事宜所达成的原则框架，本意向书生效后，就转让的具体事宜，在甲方通过股东大会决议等先决条件后双方可以本意向书为基础另行签订正式的转让协议。
七、甲乙双方确认，乙方转让厂房给甲方后，乙方原有对外签订的合同在经过甲方的确认并备案登记即可继续履行，但乙方收取的已支付费用部分，经双方确认后，乙方应当将该部分剩余移交给甲方，具体以双方确认的清单为准。
八、本意向书由双方代表签字后，双方均应诚意履行，本意向书中产生分歧的，双方确认以甲方的解释为准，甲方拥有对外的最终解释权。
九、本意向书一式二进份，甲乙双方各执一份，签章后生效。
甲方：XX
乙方：XX
XX年XX月XXX日
购买意向书9
甲方：
乙方：
身份证：
通信地址：
固定电话：
手机号码：
甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：
第一条乙方意向购买商品房位于XXXXXXX幢（号）XXXXXXX单元XXXXXXXXX层XXXXXXXXX室（以下简称该房屋）。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为XXXXXXXXX*方米，其中，套内建筑面积XXXXXXXXX*方米。（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）
第二条乙方意向购买的该房屋每*方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币元（大写），总房价款为人民币元（大写)
第三条
（大写：本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币元），在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。
第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：
1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；
2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90％，领取钥匙时付至100％；
3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。
第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。
第六条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。
第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。
第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。
第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。
第十条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：XX年XX月XX日
乙方代表（签字）：XX年XX月XX日
购买意向书10
To：Attn:
我们，授权买主，特此确认，我们已作好准备，愿意和经济能力购买，根据下列条款及条件概述的数量和价格的商品.以上这些代表了全部法人权限和职责。 产品: 重油 M100 (GOST 10585-75) 原产地：卖方的选择
数量：xxx公吨，每人每月...
合同数量：xxx吨，每一年。
时间：12个月并可扩展。
检验：(SGS通用公证行)或其它
包装要求：散装
交货时间表：
付款方式：不可撤销，不可转让(转让)，周转，即期信用证。
目标价：xxx美元
产品规格：按照附件
国际贸易术语：到岸价格ASWP
目的港/ S：亚洲港口。
履约保证金：2%有利于买方卖方的银行。
包装要求：散装
被运：由差异
特别条款：本意向书是最终批准，由卖方和买方和所有条款及细则，以及后续的销售合同及其任何修订或更改，所有这一切都必须减少书面协议由协议双方签字。
买方授权的名称： 买方(最终用户)的信息： 买方银行信息： 分行代码： 详细地址： 帐户号码： 帐户名称： 银行工作人员： 电话号码： 传真编号： 电子邮件： SWIFT的"编号： 确认银行： 国家：
有关其他信息，请随时与我们联系。 联系人： 地址：
电话 。办公室： 电话 。手机： 传真。办公室： 电子邮箱： 日期:
《房屋购买意向书》3篇（扩展5）
——建筑意向书3篇
建筑意向书1
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、*等、公*、诚实、信用的原则，经双方协商，就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。
一.工程概况
1.工程名称：邢台旧机动车交易市场
2.工程地址：邢台县晏家屯镇北王段村西
3.结构类型：框架，共计约10万㎡.
4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
5.施工场地条件：三通一*已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。
6.工期：合同工期为年，开工日期为______年___月___日至______年___月___日，总工期为：____天。
7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。
8.此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币，。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定—账户内，此意向书作废)。
二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。
配合专业分包工程项目的界限：
a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。
三.付款方式
乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
1、乙方垫资施工至总工程量50%甲方支付完成工程量价款的80%。
2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%。
3、剩余工程结算款的10%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。
4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
四.结算方法：
1.工程造价：
土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。
2.执行xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《邢台工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
3.甲方直接分包的分项工程，乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件。
4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的"价格为调差依据。
五.工程设计变更
1.工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。
六.材料进场要求及计价
1.及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。
其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。
3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。
七.工程管理
1.甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。
2.乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。
3.乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总*面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
4.工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
5.乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
6.存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
7.为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
八.违约责任
1.因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
2.因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
3.乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4.如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5.乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九.双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十.本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十一.未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二.本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
开户行：
户名：
账号：
______年___月___日
______年___月___日
建筑意向书2
甲方发包人：
乙方承包人：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循*等。自愿。公*和诚实信用的原则，经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的"施工事宜达成以下条款，特订立此合同双方共同遵照执行，如按照招投标签订的制式（备案）合同与协议不一致时，以本协议相关内容为准。
一、工程概况：
1，工程名称：xx社区期
2，工程地点：xx县xx镇xx社区
3，结构形式：砖混结构
4，建筑面积：2栋，5层+1，（共10500左右*方米）
二、工程承包范围：
以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容（挖槽，基护）
三、承包方式：
包工包料，垫资施工
四、合同工期：
开竣工日期：开工日期自挖槽，3：7灰土始直交钥匙完毕，x天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商
五、工程质量
工程质量标准：
1，达到国家现行规范规定的合格标准。
2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
3，材料要求：
（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的相关质量要求，要求国标
（2）乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上（3）乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料，并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。
六、工程款结算方式及付款方式：
1、结算依据：工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，包工包料：每*方米捌佰叁拾元整
工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。
2、工程付款方式：
（1）乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。
（2）垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。
（3）所承建楼封顶后，付已完工程量的70%（含已付款）七日内付清。
（4）交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，（保修期一年）
七、双方权利义务
1、甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一*工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
2、乙方的权利、义务
（1）服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
（2）施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。
（3）开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。
（4）负责整理图纸会审的资料。
（5）乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章
（6）施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。
（7）积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。
（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。
（9）做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。
八、违约责任
1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。
2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金
3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。
4、工程质量达不到*颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承担。
九、工程验收
竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告日期为实际
十、其它
1、本工程经*有关部门招标后，发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》，本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。
十一、争议与解决办法
在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。
发包人（公章）
承包人（公章）
法人或其授权代理人签字
法人或其授权代理人签字
身份证号：
身份证号：
通讯地址电话：
通讯地址电话：
建筑意向书3
发包人(全称)：_____________________________________________
承包人(全称)：_____________________________________________
依照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。
一、工程概况
工程名称：____________________________________________________________工程地点：___________________________________________________________工程内容：____________________________________________________________工程立项批准文号：____________________________________________________资金来源：____________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：____________________________________________________________
三、工期
开工日期：_______________________________
竣工日期：_______________________________
工期总日历天数：______天
四、质量标准
工程质量标准：___________________
五、价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)
￥：_____________________________元
六、工程款(进度款)支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：
主体验收合格付工程价款的%。工程竣工验收合格后付工程价款的_____%，余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。
回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退_____%，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。
除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
对甲控的材料，承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。
材料使用甲供的，承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承担，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。
发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。
七、补充条款
7.1工程结算：
7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。
设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的工作量，按双方约定的下浮率结算。
7.1.2结算价的确定
7.1.2.1结算价={【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】X(1-中标下浮率)+签证费用}X(1+税率)。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不参与下浮。
7.12.2结算依据：
(1)定额标准：土建执行XXX年《山西省建筑与装饰工程计价表》，安装工程执行013年《山西省安装工程计价表》;
(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中①、工程类别：土建、安装均按类工程执行;②、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;③、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;④、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不论大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外，其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。
(3)材料价格：按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼;
(4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;
7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;
7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场，并执行发包人《工程管理手册》的有关管理规定。中途如需离开必须经发包人同意。
7.4承包人自行协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承担任何费用和责任，工期不顺延;
7.5履约保证金每幢_______万元;基础完成至±0.00，退还给承包人;
7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等)，在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承担，其余由发包人承担。
7.7承包人必须严格按图纸施工，不得私自作任何变更;如承包人认为需变更的，必须将变更方案报发包人批准，并按发包人的书面变更同志实施。
7.8本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。
7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充，与施工合同具有同等法律效力。
发包人：承包人：
代表人：代表人：
年月日
《房屋购买意向书》3篇（扩展6）
——农业项目合作意向书-意向书3篇
农业项目合作意向书-意向书1
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在河南省三门峡市湖滨区域开发光伏发电项目(下称“光伏发电项目”或“项目”)等事宜达成如下意向：
一、合作项目：农业光伏发电及养植、种植
二、地点：
三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。
四、甲方的权利义务：
1、甲方在上述地点投资建设光伏发电项目，项目建设初步拟定规模为_____亩光伏发电(其中至少为300亩大棚式、其余为分布式，且300亩大棚的所有权及使用权归属乙方所有)，同时甲方保证拥有并提供该项目的经营资质证明;
2、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设。
3、合作期间，涉及发电设施的维护及对周边的涉农损失由甲方负责承担，发电收益及专项国家补贴归甲方所有;
4、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元;
5、投产发电后的入网手续由甲方办理;
五、乙方的权利义务：
1、乙方负责提供该项目的用地，并全权负责土地流转手续;
2、乙方办理该光伏发电项目的前期支持性文件(或手续)，并在国家政策允许范围内，提供最优惠的政策支持，包括土地、资金、税收、建设、审批、人才等各个方面，扶持光伏产业的发展等;
3、除发电收益外，本意向土地范围内的农业收益及专项国家补贴归乙方所有;
4、乙方负责协调周边邻里关系，保障该项目顺利建设;
六、各方承诺在三门峡市注册相应的具有独立法人资格的电力及/或农业公司，项目投产后在当地合法经营，照章纳税。
七、合作期满后，各方再另行协商合作续期事宜。
八、本合作意向原则上无异议的，双方应于7日内就具体合作细节，另行签订具有法律效力的正式合同;
九、未尽事宜，可根据实际情况，由双方协商解决。
甲方：__________公司
乙方:(盖章)：
授权代表(签字)：__________
签订日期：___年___月___日
农业项目合作意向书-意向书2
甲方：
乙方：
为了加快冷水江市园林生态建设和休闲农业产业的发展，甲乙双方就“优景花卉苗木生态产业园”项目(以下简称项目)落户冷水江市达成如下合作意向条款：
一、项目概况
(一)项目选址：冷水江办事处、沙塘湾办事处和毛易镇
(二)投资额度：3.075亿元
(三)项目建设内容、规模与范围
建设规模为10000亩的生态农业示范园，建设内容及规模分三大块。一是美女山生态休闲观光基地，位于冷水江街道办事处涟溪桥居委会老城区东面，紧邻市外环线，面积4000亩。建绿化大苗培育园、生态百果园、百花园、植物科普馆、木屋休闲渡假酒店、林下种植示范基地、农家乐;二是沙塘湾办事处新民村刘家湾花卉苗圃基地，规划面积4000亩。建苗圃、温室大棚、新品种引种实验区、避暑山庄、养牛、羊场、铁皮石斛种植区;三是毛易镇筻溪村陈家山珍稀苗木扩繁基地，规划面积_____亩。建珍稀苗木大苗区、新品种扩繁区。
(四)建设周期:_____年1月至_____年12月
(五)项目建设计划：_____年完成苗圃繁育基地、温室大棚建设并投产;_____年苗木繁育，完成1000亩苗木基地建设;_____年至_____年完成旅游休闲基地建设，到_____年全面投产。
(六)建成后年产值规模: 1.25亿元
二、甲方的权利与义务
(一)甲方享有该项目建设的宏观控制与监管权，所提出项目建设的各项规划要求、建设标准应作为乙方进行开发建设的依据。
(二)甲方将该项目列入市级重点建设项目和招商引资重大项目范畴予以大力支持。
(三)甲方积极提供优惠政策和配套服务。协助乙方向上级部门争取相关政策扶持。
(四)甲方在本合同签订后及时成立该项目服务领导小组，明确相关领导挂帅，并组成专门机构负责本项目具体合同条款的谈判和具体工作的开展。在项目建设过程中，甲方依照相关法律、法规做好相关拆迁安置工作与土地流转的协调工作。
(五)甲方积极支持乙方项目基础设施(水、电、路)的建设，达到三通。
三、乙方的权利与义务
(一)享受冷水江市招商引资项目的优惠政策。
(二)享受国家、省及当地*关于发展和扶植现代生态农业、旅游产业的各项优惠政策与扶植资金。
(三)本合同签订后，乙方须在冷水江注册成立公司便于项目建设和经营。
四、优惠政策中关于农产品深加工区、生态社区、休闲区的报建报批手续的费用收取标准由甲方按个案形式另行确定。
五、本意向书未尽事宜，双方可签订补充协议，与本意向书具有同等效力。本意向书一式四份，甲乙双方各执二份。正式合作协议双方协商达成共识后另行签定。
甲方：__________乙方：__________
甲方代表签字：__________乙方代表签字：__________
日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日
《房屋购买意向书》3篇（扩展7）
——购买意向书15篇
购买意向书15篇
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到意向书的重要性，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，我们该怎么拟定意向书呢？下面是小编精心整理的购买意向书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
购买意向书1
卖方(甲方):____________________。
买方(乙方):__________________________________________。
在充分了解__________________________________________________________________的规划、地理位置、户型和单价后
1、乙方自愿预购___________________________________________________
2、房屋面积以国家有资质的测绘部门出具的实测面积为准，总房价款多退少付。乙方应按国家有关住房政策办理房产证。
3、在本协议签署之日，乙方自愿向甲方支付人民币(大写)元整。
4、签订本意向书后，当该房屋符合签订《商品房买卖合同》的条件时，甲方应通知乙方签订《商品房买卖合同》，乙方应在接到通知后______天内与甲方签订合同。
5、如乙方未能按期向甲方支付故意付款和预付款，或未能在本协议第四条规定的期限内与甲方签订《商品房买卖合同》，甲方有权另行出售乙方预留的房屋，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方应在一个月内向乙方退还预购意向。
6、甲方在收到乙方预购意向金后，因故将乙方所订房屋出售给他人的，视为甲方违约，甲方应在十日内退还乙方预购意向金。
7、其他具体约定按双方签订的《商品房买卖合同》执行。
8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议经双方签字盖章后立即生效。
甲方(卖方):
乙方(买方):
____年__月__日
购买意向书2
一、立书人 (以下简称买方)愿意委托 (以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) (￥ )购买该房产。
其他约定事项：
二、买方同意于签订本协议当日支付受托方意向金人民币(大写) (￥ )本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签订后 天内为有效期，在有效期内买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。
四、如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的意向金，将于《房屋买卖合同》签订之日，作为房款交付于出售人。
五、在签订《房屋买卖合同》当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费。
六、本协议一式两份，买方与受托方各执一份，协议经双方签字盖章即刻生效。
立书人(签章)： 受托人(签章)：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 联系地址：
年 月 日
购买意向书3
兹承购方(以下简称"甲方") ， 身份证号/营业执照号 委托 身份证号：(以下简称"乙方")承购下述不动产项目，承购意向如下：
1、项目地址： 广东省深圳市宝安区松岗镇朗下村朗下新 村四巷4号 ;
2、项目简况：占地面积 120 *方米，土地用途 宅基地 ,建筑面积约 280 *方米，土地权属 ，使用时间 永久 ;
3、甲方须于 20xx 年 7 月 1 日以前签订正式转让协议，并按协议支付首期款。
4、补充： ;
现甲方支付乙方诚意金金计人民币 500 元(不超过售价的10%)。由乙方按上述情况代为与业主洽谈。若业主确认上述情况则诚意金自动转为部分定金，并由乙方转交给业主，若乙方不能以上述条件促成该交易，则意向金应于1日内无息全额返还甲方。
甲方承诺不得私下与该土地及土地上附属房屋业主成交，否则甲方应支付乙方该土地或房屋成交金额的3%作为违约金。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后立即生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
身份证号码： 身份证号码：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
业主确认： 业主代表签字:
日期： 年 月 日
购买意向书4
本人__________________身份证号码______________________经广州市地产代理有限公司（下称**地产）介绍位于广州市__________________________________________之物业（下称该物业），现委托福业地产协助本人购买该物业。本人承诺如下：
一、对该物业交易的承诺：
1、面积：______________________（以《房地产权证》为准）。
2、售价：人民币_______________________元，（￥__________）或以下价格包括业主自买入该物后至本承诺书签订前已产生之一切费用（包括维修基金、煤气管道、电话、有线电视初装费，装修费用等等）
3、交房状况：_____________________________________________
4、付款方式：____________________________________________
5、税 费：____________________________________________
6、交易日期：____________________________________________
7、中介代理费及咨询费：本人同意向福业地产支付中介代理费及咨询费人民币___________元.
二、在签订本承诺书时，本人同意向福业地产支付人民币___________元作为购买该物业之诚意金，在交付诚意金前，本人已实地详细地勘察过该物业对该物业的座向、面积、楼层、间隔、质量、装修、产权情况等均矛以认可。
三、如该物业所有权人同意本承诺书第一条约定的条件出售该物业，则本人确认成交，甲方承诺乙方办理于该物业买卖交易的按揭手续和程序等，当银行同意贷款书下达后七天内签属房屋买卖合同。
四、本人保证该物业买卖交易中所提供的有关资料是真实的，合法的，准确的，完整的，否则愿意承担由此产生的所有法律责任和违约责任。
五、甲方保证全程交易的资金安全，及该物业的真实性及合法性。
六、交易日期到期后，如银行审批不通过或贷款金额不足100万，乙方的诚意金全款退回。
七、如不能成功签署买卖合同，乙方诚意金全款退回。
委托人： 联系电话：
通讯地址： 日期： 年 月 日
地产签约代表（签名）
购买意向书5
一、立书人 (以下简称买方)愿意委托鄂尔多斯市达拉特旗恒远房屋中介(以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) 元整(￥ )购买该房屋。
其他约定事项：
二、买方为了表示购买该房屋的诚意，同意于签订房屋购买意向书当日支付受托方意向金人民币(大写) 元整(￥ ) 本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。
三、本意向书自签署后 天内为有效期，在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。
四、在本意向书有效期间，如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的本意向书约定的意向金，将于《房屋购买订金收付书》签订之日，作为部分订金交付于出售人。
五、在签定房屋买卖合同当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议一式贰份，买方与受托方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。 立书人(签章)： 受托人(签章)：
联系电话： 联系电话：
身份证号码：
年 月 日
购买意向书6
立书人（以下简称购买方）愿意委托宁阳县大地房产咨询服务中心（以下简称受托方）购买（以下简称出售方）座落于的房产（以下简称该房产）并且愿意以下列条件购买以上房屋：
一、以人民币（大写元整愿意购买该房屋、其他约定事项。
二、购买方为表示购买该房屋之诚意，同意于签订房屋购买意向书，当日支付意向金人民币大写元整（￥）、本意向金仅系受托人受购买方之委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认之凭据。
三、在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，如随意取消则收取的意向金不予退还、但如所列条件不为出售方所承诺接受，则本意向书自始无效，购买方所支付之出价意向金即由受托方无息返回购买方。
四、在意向书有效期间，如出售方同意购买方上述所约定购买条件、购买方应于出售方签字同意受托人，与出售方签定房屋买卖协议，如购买方与出售方签字同意按上述条件出售后，有反悔不购买或不按约定时间内前来签定房屋买卖协议时，受托方收取的本意向书约定的意向金额不予退还。
五、购买方签定房屋买卖协议当日，应支付购房款总额的%予受托方作为中介服务费用。
六、本协议房屋买卖合同签订后作废。
立书人（签章）：
受托人（签章）：
身份证号码：
联系地址：
日期：
购买意向书7
To：Attn:
我们，授权买主，特此确认，我们已作好准备，愿意和经济能力购买，根据下列条款及条件概述的数量和价格的商品.以上这些代表了全部法人权限和职责。 产品: 重油 M100 (GOST 10585-75) 原产地：卖方的选择
数量：xxx公吨，每人每月...
合同数量：xxx吨，每一年。
时间：12个月并可扩展。
检验：(SGS通用公证行)或其它
包装要求：散装
交货时间表：
付款方式：不可撤销，不可转让(转让)，周转，即期信用证。
目标价：xxx美元
产品规格：按照附件
国际贸易术语：到岸价格ASWP
目的港/ S：亚洲港口。
履约保证金：2%有利于买方卖方的银行。
包装要求：散装
被运：由差异
特别条款：本意向书是最终批准，由卖方和买方和所有条款及细则，以及后续的销售合同及其任何修订或更改，所有这一切都必须减少书面协议由协议双方签字。
买方授权的名称： 买方(最终用户)的信息： 买方银行信息： 分行代码： 详细地址： 帐户号码： 帐户名称： 银行工作人员： 电话号码： 传真编号： 电子邮件： SWIFT的编号： 确认银行： 国家：
有关其他信息，请随时与我们联系。 联系人： 地址：
电话 。办公室： 电话 。手机： 传真。办公室： 电子邮箱： 日期:
购买意向书8
卖方(以下简称甲方)：__________________。
地址：__________________邮政编码：__________________。
买方(以下简称乙方)：__________________。
地址：__________________邮政编码：__________________。
第一条甲方房屋(以下简称房屋)位于__________________该房屋建筑面积为__________________。该房屋的附属物(地下室)面积为________*方米；(房产证号__________________，土地使用权证号__________________)
第二条该房屋相应的土地使用权以国有土地出让方式取得，土地使用权期限至________年________月________日止。
第三条该房屋(含附属物)的总价款为人民币________元。
第四条本意向书签署后，乙方应向甲方支付定金________人民币。
第五条甲乙双方同意在________年________月________日前签订正式的《房地产买卖合同》或类似合同。
第六条房价款支付方式：乙方向甲方支付首付款人民币________________剩余房款由乙方贷款支付，房款期限以实际贷款日期为准。乙方的贷款审批手续应在双方约定的转让日期后30个工作日内完成。
第七条房地产转让：甲方应在签订房地产合同之日起10个工作日内将该房屋的房地产权转让给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。
第八条甲方保证交易过程中该物业不存在产权纠纷，抵押、抵押债务、税费、物业费由甲方在交易前结清。交易后如有上述未尽事宜，由甲方承担全部责任。
第九条房屋所有权转移产生的土地增值税由甲方向国家缴纳，契税由乙方向国家缴纳；除另有约定外，其他房屋交易产生的税费由甲乙双方按照*规定分别缴纳。
第十条如需通过中介机构办理房屋销售，中介费由甲乙双方分别支付。
第十一条本意向书签署后，如乙方提出不购房，甲方将不退还乙方已支付的全部定金。甲方提出不向乙方出售该房屋的，应当在约定的签订房地产买卖合同期限后5个工作日内向乙方返还双倍定金。
第十二条本意向书中，空白处填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律、法规和政策执行。第十三条因履行本意向书而产生的任何争议，双方应协商解决。
第十四条本意向书自双方签字并由乙方全额支付定金之日起生效，并在正式的房地产买卖合同生效的同时失效。
第十五条本意向书共2页，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：________乙方(签字)：________
________年________月________日
购买意向书9
甲方 (以下简称甲方) 乙方代理人 (以下简称为乙方)
关于嘉定区北和公路1001号的厂房买卖，经甲方与乙方代理人商议，达成意向如下：
1、嘉定区北和公路1001号的厂房总建筑面积30000*方米左右，甲方愿以人民币 万元购进，乙方同意以上价格，达成意向。
2、甲乙双方签订该厂房正式买卖合同的日期，拟定年 月 日，在该项目所在地由双方法定代表人签订买卖合同。
3、甲乙双方在签订房屋买卖合同之时，由甲方交付乙方购房定金1000万元。
4、该意向书未尽事宜由甲乙双方法定代表人在签订买卖合同时再行商议。
5、本意向书于年 月 日在上海市嘉定区签订。
甲方(章)： 乙方代理人：
法定代表人(章)：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
购买意向书10
甲方(出卖人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
乙方(买受人)：
注册地址： 邮编：
营业执照号码： 资质证书号码：
法定代表人： 联系电话：
委托代理人： 联系电话：
委托代理机构： 资质证书号码：
注册地址： 邮编：
法定代表人： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上订立本合同：
第一条 本工业用房土地使用权状况及项目建设依据
该宗地块规划用途为 ，位于重庆市 地块，土地使用年限自_ ___年_ 月____日至__ ___年 __月____日止，暂订名为 。
第二条 所购工业用房的基本情况
乙方所购工业标准厂房座落位置于重庆 号 ，其建筑总面积 *方米 (以房屋产权证登记面积和编号为准)、 标准厂房基本结构(见附件一)。
第三条 计价方式与价款
甲方与乙方约定按厂房建筑面积计价：
单价：每*方米人民币_ 元(大写: 整);
总价：人民币 (大写： )
第四条 付款方式及期限
乙方采用银行按揭付款方式按期付款：
1、签约本合同时乙方向甲方支付第一次购房首付款12月31日以前将支付第二次首付款人民币 元(大写： ,同时支付税费及大修基金共计 元 (大写: )。 两项共计: 元,(大写: ). 剩下部分首付款人民币 元(大写： )于交房后壹周内付清
2、剩余房款人民币 支行申请 成 年按揭贷款，相关税费由乙方承担。
3、按揭办理及违约责任：
(1)、乙方签订本合同后 日内将办理按揭贷款审批手续所需的资料提供给甲方，(注：办理按揭贷款所需资料根据银行要求提供)逾期超过 天，则乙方应自签订本合同之日起按日根据申请贷款总额支付万分之 的违约金。
(2)、乙方保证向甲方提供的资料真实可靠，如因所提供的资料不齐全或不真实影响办理按揭贷款，或因未及时交纳按揭贷款有关费用而导致不能签署有效贷款文件的，依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
(3)、按照按揭银行相关规定执行(五成五年按揭)，如果由于甲方的原因无法银行按揭时，甲乙双方协商成其他付款方式，协商不成，甲方可退还乙方所缴纳的购房款，并按银行同期活期存款利息支付给乙方。如果由于乙方的原因无法银行按揭时，乙方只能选择其他付款方式。
(4)、如果银行不批准乙方按揭贷款申请或银行不按照乙方的申请批准按揭贷款数额，乙方以所其购买的工业厂房作为抵押，向申请银行贷款，以支付剩余房款。
4、甲方书面通知乙方办理按揭贷款之日起三个工作日内，乙方应携办理按揭贷款相关资料到指定地点签署贷款文件，逾期超过 日，则甲方可自书面通知之日起依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。
5、根据重庆市房屋买卖有关规定，应由乙方承担的所有税费(种类及支付标准具体如下)，应由乙方承担的，在签定本合同时一并支付给甲方，同时甲方应向乙方交付相应金额的发票或收据。
(1)契税 房款 3% 计_ 元;
(2)转让手续费 房款 1% 计_ 元;
(3)转移登记费，按每宗计。计 元;
(4)印花税 房款 0.05%, 计 元;
(5)大修基金 房款 1% 计 元。
以上税费共计: 元整， (大写: )。
第五条 交房期限及交付条件
甲乙双方同意，甲方应当在年_日前，将已通过验收的工业用房交付乙方使用，未达到交付条件的，按本合同第八条追究甲方违约责任。
如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：
1、遭遇法律界定的不可抗力，且甲方在发生之日起30日内告知乙方的。
2、国家有关法律法规或当地相关政策发生变动。
标准厂房交房标准(见附件二)
第六条 交房手续的办理
工业用房达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，甲方应当出示建委、消防部门验收合格的证明文件。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由甲方承担。
由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
1、逾期接房不超过
2、逾期超过甲方有权自通知接房之日起按日向乙方收取已支付房款万分之逾期接房违约金;
3、逾期超过个月，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。
因乙方原因未能交付房屋的，房屋的损毁、灭失风险自甲方书面通知发出之日起由乙方自行承担。
第七条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的"向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第八条 甲方逾期交房的违约责任
除本合同第五条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该工业用房交付乙方使用，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加):
1、逾期不超过甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行;
2、逾期超过日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起 日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行。
自本合同第五条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房款万分之 (该比率应不小于上款中的比率)的违约金。
第九条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
在房屋交付时，房屋建筑面积以房屋产权证登记面积(以下简称“登记面积”)为准，如登记面积与合同约定面积有差异的，据实结算，多退少补。
经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方仍然据实结算，多退少补。
第十条 甲方关于房屋产权状况的承诺
甲方保证销售的工业用房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该工业用房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
第十一条 规划、设计方案及变更的约定
合同房屋及配套场地的规划、设计由甲方负责规划、设计，上报规划部门审批。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购工业用房质量、使用功能或使用环境的，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容通知乙方。
第十二条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的工业用房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件二)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第2种方式处理：
1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、甲方负责修复或更换。
第十三条 关于产权登记的约定
在工业用房交付使用后日内，应办理《房地产权证》。
办理《房地产权证》，由甲方到房地产交易管理部门办理，乙方应无条件配合。乙方负担应由乙方承担的相关税费及工本费。
如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：
1、乙方退房，甲方在乙方提出退房书面要求之日起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，按银行同期贷款利息支付违约金。
2、乙方不退房的，从逾期之日起，按逾期时间，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
第十四条 保修责任
甲方按照附件三约定的标准承担相应的保修责任，保修范围、保修期限和保修责任见附件三。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承担责任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。
第十五条 附则
乙方在使用期间不得擅自改变该工业用房的建筑主体结构、承重结构和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该工业用房有关联的公共部分和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。甲方不得擅自改变本项目按照规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随意改变公共建筑和共有设施用途，应按照国家有关规定承担法律责任。
乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即将所购房屋交甲方委托的物管企业统一进行管理。
第十六条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向工业用房所在地人民法院起诉。
第十七条 合同效力。
本合同自双方签订并签字盖章之日起生效。未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同连同附件共页，一式存壹份。
签名：
日期： 年 月 日
购买意向书11
出售人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）： 乙方在充分了解甲方承建的 小区的规划及地理位置后，达成如下购房意向条款：
一、乙方已选中并决定购买甲方开发的 房屋的一层。愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《房屋买卖合同》。
二、该房屋建筑面积、房屋单价及总价以双方正式签订的《房屋买卖合同》为准。
三、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币 万元。
四、该房屋的用途为商场营业。
五、该房屋占用范围内的土地使用权不随该房屋转让。
六、乙方应于本项目开盘销售之日起日内，携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证与甲方签订正式的《房屋买卖合同》，并按《房屋买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。
七 甲方项目开盘销售日以乙方的通知为准，敬请乙方自行注意。
八、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
九、如乙方逾期签订《房屋买卖合同》或逾期付款的，则甲方有权视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
十、如因本项目规划、设计变更等原因致使该房屋不再建设，本意向书失效;甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。
十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，。
十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《房屋买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《房屋买卖合同》，并有权将该房屋另行出售。
十三、乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋的所有状况。 十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《房屋买卖合同》生效时本意向书同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
十五、本意向书一式两份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
购买意向书12
甲方：
乙方： ， 身份证： 通信地址：
固定电话： ，手机号码：
甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买 商品房事宜，达成如下条款：
第一条 乙方意向购买商品房位于 _______幢（号）_______单元_________层_________室（以下简称该房屋）。现经 房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________*方米，其中，套内建筑面积_________*方米。（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）
第二条 乙方意向购买的该房屋每*方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币 元（大写： ），总房价款为人
）。 民币 元（大写：
第三条
（大写： 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币 元 ），在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。
第四条 乙方选择以下第 种付款方式支付购房款：
1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；
2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90％，领取钥匙时付至100％；
3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。
第五条 乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。
第六条 《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。
第七条 乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。
第八条 乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。
第九条 本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。
第十条 本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
第十一条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ _________年____月____日
_________ _________年____月____日 乙方（签字）：
购买意向书13
甲方：深圳市_____合作公司
乙方：_____
甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，就乙方转让厂房给甲方的相关事宜，达成协议如下：
一、甲方有意向乙方购买坐落于
的建筑面积为*米的标准厂房。（最终购买面积以双方确认的测评机构出具的结论为准）
二、厂房大致结构以实际交付确认书以及相关设计图纸为依据。
三、双方一致确认，上述标准厂房的转让价格为每*米建筑面积为人民币元（大写：），总价为人民币元（大写：）。
四、双方均同意并确认，意向书期限为个月，从___年___月___日至___年___月___日止，在此期间，乙方确认如有第三方出价高于本意向书约第三条约定的价格的，甲方在第三方同等条件下享有优先购买权；甲方购买成功后，在同等条件下乙方具有优先承租权。
五、乙方确认甲方的购买行为以及相关的合同需要通过股东大会的决议通过方可与乙方签订正式合同并按照本意向书约定的价格等内容履行；
六、本意向书为甲乙双方就厂房转让事宜所达成的原则框架，本意向书生效后，就转让的具体事宜，在甲方通过股东大会决议等先决条件后双方可以本意向书为基础另行签订正式的转让协议。
七、甲乙双方确认，乙方转让厂房给甲方后，乙方原有对外签订的合同在经过甲方的确认并备案登记即可继续履行，但乙方收取的已支付费用部分，经双方确认后，乙方应当将该部分剩余移交给甲方，具体以双方确认的清单为准。
八、本意向书由双方代表签字后，双方均应诚意履行，本意向书中产生分歧的，双方确认以甲方的解释为准，甲方拥有对外的最终解释权。
九、本意向书一式二进份，甲乙双方各执一份，签章后生效。
甲方：_____ 乙方：____
___年___月___日 ____年___月___日
购买意向书14
兹承购方（以下简称“甲方”） 委托xxxx房地产经纪有限公司第xx分公司（以下简称“乙方”）承购下述不动产，承购意向如下：
1、 物业地址：
2、 物业售价：
3、 物业简况：
4、 付款方式：
5、 甲方须于 年 月 日以前签订正式房屋买卖合同，并支付首期款。
6、 补 充：
现甲方支付乙方意向金计人民币 元整。由乙方按上述条件代为与业主洽谈。若业主同意上述条件则意向金自动转为定金，并由乙方转交给业主，同时业主把产权证交给乙方保存。若乙方在 日内不能以上述条件促成该交易，则意向金应于1日内无息全额返还甲方。若业主同意上述条件而甲方再有违约，则意向金不予返还，由乙方与业主分享；若业主接受甲方上述条件后再有违约，则需另行赔偿等额的意向金，同时承担对乙方的违约责任。
甲方委托乙方承购上述不动产之佣金为成交总价的1％，于签订正式房屋买卖合同时支付乙方，若逾期支付的，每逾期一日，须支付应付中介费的3‰/天作为违约金给乙方。
甲方不得私下与该物业业主成交，否则甲方应支付乙方佣金的双倍作为违约金。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字后立即生效。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
联系电话： 联系电话：
代 表 人： 经 纪 人：
日 期： 年 月 日 代 理人：
日 期： 年 月 日
业主确认：
购买意向书15
一. 立书人 (以下简称购买方)愿意委托 宁阳县大地房产咨询服务中心(以下简称受托方)购买 (以下简称出售方)座落于 的房产(以下简称该房产)并且愿意以下列条件购买以上房屋:
1. 以人民币(大写元整()愿意购买该房屋. 其他约定事项:
二. 购买方为表示购买该房屋之诚意，同意于签订房屋购买意向书，当日支付意向金人民币大写 元整(￥ ). 本意向金仅系受托人受购买方之委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认之凭据.
三. 在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，如随意取消则收取的意向金不予退还.但如所列条件不为出售方所承诺接受，则本意向书自始无效，购买方所支付之出价意向金即由受托方无息返回购买方.
四. 在意向书有效期间，如出售方同意购买方上述所约定购买条件.购买方应于出售方签字同意受托人，与出售方签定房屋买卖协议，如购买方与出售方签字同意按上述条件出售后，有反悔不购买或不按约定时间内前来签定房屋买卖协议时，受托方收取的本意向书约定的意向金额不予退还.
五. 购买方签定房屋买卖协议当日，应支付购房款总额的 %予受托方作为中介服务费用.
六.本协议房屋买卖合同签订后作废。
立 书 人(签章): 受托人(签章):
身份证号码: 联系地址:
年 月 日 时
《房屋购买意向书》3篇（扩展8）
——招聘意向书
招聘意向书1
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
甲方因业务需要，委托乙方代为招聘、推荐人才。经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方提出委托要求后应将所需职位名称、职位描述以及甲方企业背景、该职位的要求、薪资福利等资料提供给乙方，并作为本协议的附件。
2、甲方在收到乙方递交的候选人资料后，在三个工作日内通知乙方是否安排面试。若安排面试，该通知应尽量提前三个工作日，以便于所有通过初审的候选人都能安排好时间，使面试按时进行。甲方在正式面试后应将面试详细结果书面通知乙方，以便乙方更进一步把握甲方需求方向及给所有候选人明确的答复。若有必要可按相同程序进行第二次或更多次面试。未经乙方同意，甲方不应与候选人直接联系。
3、甲方有权决定是否录用候选人。
4、甲方录用乙方所推荐的人选后，乙方每月与甲方就所推荐人选的工作状况、岗位胜任情况等至少进行一次沟通，使乙方能及时掌握所推荐人选的工作情况。
二、乙方的权利和义务
1、乙方保证为甲方提供的服务是合法有效的。
2、乙方同意并承诺在本协议签署生效后立即启动寻访准备工作；并在每次收到甲方的职位说明与要求后的十个工作日内向甲方提供候选人的简历及评估报告供甲方选择。乙方所推荐候选人经甲方认可后，乙方将依据甲方要求安排面试。
3、乙方负责妥善安排甲方与推荐人选的面试事宜，确保每一个推荐给甲方的候选人首先经过乙方认真筛选。乙方应对候选人简历包含的信息或候选人提供的其他信息的准确性和真实性及在面试过程中发现问题进行核实。如实出具详细背景调查报告，不得对候选人的资料加以隐瞒。
4、乙方不得在为甲方寻访的同时，从甲方员工中为其他客户寻访；本合同期满两年内，乙方承诺不主动猎取任何甲方在职人员给其它客户。乙方违反本承诺的，应向甲方支付20万的违约金。
三、付款方式及金额
1、服务费支付金额：甲方在成功聘用乙方推荐的候选人后，甲方应按照被录用候选人年薪的20%作为该职位乙方推荐之服务费用。（包括基本工资、奖金/花红、目标奖励等）甲方在付费时须提供包含有甲方和候选人签字的能证明该候选人薪酬水*的文件，并提供该文件的复印件给乙方备案。
2、委托服务费将于乙方所推荐的人选在签署录用通知书并正式到甲方报到到岗贰个月后10个工作日内，甲方应凭乙方出具的等额发票向乙方支付该职位的服务费用的60%；被录用者工作满陆个月后的 10个工作日内，甲方应凭乙方出具的等额发票向乙方支付该职位的服务费用的40%。
3、甲方逾期支付委托服务费的，甲方应按逾期支付费用的千分之五/天向乙方承担违约责任。
四、保密责任
1、任何一方在本协议履行过程中获得的另一方的任何信息、数据、资料（不论是为履行本协议的目的由另一方披露的还是偶然、无意从另一方处获得的），仅限于在本协议履行过程中且仅限于为本协议的目的使用，未经协议另一方书面同意，任何一方不得将这些信息自行使用或披露、透露给任何其他单位和个人，包括本单位的非相关人员；
2、乙方推荐的人选被甲方正式录用前，甲方有义务为被候选人保密；
3、本“保密责任”条款不受本协议期限的限制。如出现违约，违约方应赔偿对方因违约所造成的相应损失。
五、服务过程中可能发生法律问题
1、乙方对候选人的资料弄虚作假，或与候选人恶意串通，出具虚假候选人背景调查报告的，无论甲方是否选任或留任乙方推荐的候选人，乙方均应向对甲方承担5000元—10000元违约金，以示对乙方不诚信行为的惩罚。
2、在乙方推荐的候选人到甲方公司就职后，乙方应遵守行业道德，该候选人在甲方任职期间不得向该候选人提供新的工作机会，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付二倍于该被招募人委托服务费金额的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。
六、其他
1、未尽事宜，经双方协商解决。协商不成，双方均可选择在任一方的营业场所所在地通过诉讼程序解决。
2、乙方推荐人员在甲方企业工作满六个月，并委托费用已付清。则视为甲乙双方就该项推荐人员的委托协议关系结束。
3、无论因何种原因，乙方推荐人选在甲方支付服务费前与甲方解除劳动关系/用工关系的`，甲方尚未支付的服务费费用均无须支付。
4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。经甲乙双方单位盖章并甲乙双方代表签字后生效。有效期为壹年。
甲方：
乙方：
年 月 日
推荐访问:意向书 购买 房屋 《房屋购买意向书》3篇 《房屋购买意向书》1 房产购买意向书
